？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？江海路E地块保障房项目电梯采购及安装工程

？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？招标公告

1.招标条件

 江海路E地块保障房项目已由佛山市禅城区发展和改革局以禅发改投审【2021】2号文批准建设，招标人为佛山市禅城区代建项目中心，使用人为佛山市禅城区住房保障中心，建设资金来自财政资金。项目已具备招标条件，现对江海路E地块保障房项目电梯采购及安装工程进行公开招标。

 

2.工程概况与招标范围

2.1 建设地点

本项目位于佛山市禅城区张槎街道大江路东侧，江峰路北侧。  

2.2 建设规模

江海路E地块保障房项目规划净用地面积16323.78平方米，规划总建筑面积约67335.65平方米，建设4栋17层、3栋24层、1栋23层的保障房建筑，负一层地下车库，局部保障房建筑首二层设裙楼建筑，裙楼建筑设商业、文化活动站、养老服务设施用房、物业管理用房、通讯基础设施、配电房等公共配套用房及设施。

2.3 工期要求

总工期179日历天。其中：

2.3.1 生产准备期：合同签订生效之日起20个日历天内，承包人根据工程实际需求，对所涉及电梯进行设计、对电梯底坑、井道及机房深化设计、进行前期土建跟踪、及与本项目各专业（建筑、装修、结构、低压配电系统、给排水系统、环境与设备监控系统、通信系统等）的接口配合等。并提交深化图给发包人审核确认。

2.3.2 生产周期为：承包人应根据经发包人确认的电梯井道及轿厢等深化图进行生产，并于承包人收到供货通知之日起不超过60个日历天全部电梯必须到货，承包人须在接到发包人供货通知后按发包人要求的到货时间、电梯型号规格、数量以及交货地点进行交货。

2.3.3 安装期：99日历天，即从承包人收到发包人进场安装通知之日起计；依照工程实际进度，配合工程要求分批安装、调试，通过预验收并取得合格的《电梯监督检验报告》。

2.3.4全部电梯设备所涉及安装、验收必须在项目竣工验收前2个月完成并取得《特种设备使用登记证》。项目工程进度变更需要修改工期的，承包人应配合实施，有关费用已包含在合同价内。

2.4 招标控制价（最高投标限价）：7410782.89（元）。

2.5 本招标工程共分 1 个标段，本标段招标内容、规模：

本次招标内容与招标范围：包括江海路E地块保障房项目电梯采购及安装工程（包括17台电梯）的设计、生产制造、运输（含装卸）、仓储、安装、调试、培训、检测验收、竣工资料归档等，还包括电梯底坑、井道及机房深化设计、前期土建跟踪、及与本项目各专业（建筑、装修、结构、低压配电系统、给排水系统、环境与设备监控系统、通信系统等）的接口配合、5年质保及2年维保服务、一年电梯年审，培训及其它相关服务等。主要技术参数及相关内容详见图纸及招标文件第七章《技术标准和要求》。

2.6 承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，综合单价包干。

2.7 质量要求：符合国家、地方有关要求，特别是强制性规范、规程与技术标准，以及满足招标文件的《技术标准和要求》，并依法取得合格的《电梯监督检验报告》和《特种设备使用登记证》及其他对于使用电梯依法必须具备的证书及文件。

 

3.资格审查方式

本工程采用“资格后审”的方式确定合格投标人。

 

4.投标人资格要求

投标人应具备承担本工程的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

4.1 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

4.2 投标人的企业资质或要求

4.2.1须同时满足（1）、（2）项资质要求：
（1）具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目包含电梯安装，许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级或以上；或者有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》（级别为C级或以上，安装维修电梯类型包括乘客电梯)。
（2）具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目包含电梯制造，许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级或以上]；或者有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》（许可包含乘客电梯，许可子项目包含曳引式客梯C级或以上)。
注：①如投标人为所投电梯品牌的制造商，投标人须同时满足上述（1）（2）项资质要求；
②如投标人为授权代理商，投标人需满足上述第（1）项资质要求，投标人所投电梯品牌的制造商须满足上述第（2）项资质要求；

4.2.2 投标人必须是所投货物的制造商或制造商授权参加本次投标的唯一授权代理商（代理商需提供制造商的唯一授权文件）。同一品牌的产品，只允许一个有效申请人参加投标。制造商与代理商同时参与投标申请的，只接受制造商的投标申请。同一制造商授权的多名代理商同时参与投标申请的，均不接受其投标申请。投标人如为拟投货物制造商的分公司，须提供总公司对本项目的授权书。

4.2.3本项目不接受联合体投标。

4.3 投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。

4.4对投标人企业的信誉要求

4.4.1没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

4.4.2没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴。“没有受到取消投标资格的行政处罚”是指目前没有处于被取消投标资格的行政处罚的状态。）

4.4.3在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目投标邀请书发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）

4.4.4根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，将被列入工程交易黑名单，且不得参加本项目投标。

4.4.5根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。

4.4.6根据《佛山市政务服务数据管理局等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知 》（佛政数〔2022〕14号），尚处于限制参与佛山市工程建设项目投标期内的潜在投标人，不得参加投标。

 

5.招标文件等资料的获取

5.1 凡有意参加投标者，可于2022年 7 月 29 日至投标截止时间前登录佛山市公共资源交易信息化综合平台下载招标文件等资料。具体操作方法请浏览“佛山市公共资源交易网”网站“交易指南”中的工程交易栏目。网址：http://ggzy.foshan.gov.cn，业务咨询电话：0757-83990765、0757-83991581。

5.2 招标文件一经在佛山市公共资源交易网发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应及时下载电子版招标文件及图纸（供下载的招标文件有PDF和WORD版本时，若有不一致，以招标人盖章的PDF版本招标文件为准）。否则所造成的一切后果由投标人自负。

5.3 招标文件费用为每套人民币500元，售后款项不予退还；投标人需在开标当天递交投标文件前，缴交招标文件费用。

 

6.投标保证金

6.1 本工程要求投标人提交10万元的投标保证金。

6.2 投标人可自行选择采用现金或投标担保的形式提交投标保证金。

 

7.投标文件的递交

7.1 投标截止时间和开标时间

7.1.1 投标文件递交的截止时间：2022年8 月 25 日9时30分。

7.1.2开标时间：2022年 8 月 25 日9时30分。

7.1.3递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标澄清（答疑）、补充、修改等文件中的相关信息。

7.2 投标文件递交地址：投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达佛山市公共资源交易中心禅城分中心指定开标室（地址：佛山市禅城区季华西路131号B1座, 具体开标室详见信息化综合平台“日程安排查询”）。

开标当日，投标人可结合实际选择是否到场参加开标会。投标人如到场参与开标会的，其参加开标会的法定代表人或授权代理人须具有交易员资格。

 

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在佛山市公共资源交易中心禅城分中心以及广东省招标投标监管网、佛山市公共资源交易网发布。公告内容和时间不一致时，以佛山市公共资源交易网发布的为准。

 

9.其他

9.1 递交投标文件的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。

9.2 参与投标的法定代表人或授权代理人须具有交易员资格。

9.3 本次招标采用的评定标办法是评定分离办法。

9.4 本项目拟投入人员的社保证明材料如因投标人所在地区社保查询的不同规定，不能提供招标文件规定社保区间的社保证明的，投标人如提供了当地行政主管部门的相关文件，其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推，否则不予认可。或者如投标人因疫情影响，不能提供招标文件规定社保区间的社保证明的，投标人如提供了当地行政主管部门的相关文件，其所提供的社保可以按当地的文件要求相应顺推，否则不予认可。

 

10.联系方式

招 标 人：佛山市禅城区代建项目中心	招标代理机构：华杰工程咨询有限公司
地 址：佛山市禅城区安泽街1号	地    址：佛山市禅城区祖庙路46号华辉大厦2302室
联 系 人：陆工	联 系 人：何工、陈工
邮    编：528200	邮    编：528200
电 话：0757-82285351	电    话：0757-82556401-603
传 真：/	传    真：0757-82300722
	电子邮件：2451022205@qq.com